Modelo de contrato de obra - WORD

Modelo de contrato de construcción OBRA- WORD

Un contrato de obra es un acuerdo entre dos partes, el contratista y el contratante, por el cual el contratista se compromete a realizar una obra a favor del contratante, quien se obliga a pagarle un precio por ello.

💻Formato:	Microsoft Word
🖊*Se rellena en:*	15 minutos
✅*Total de descargas:*	*+300*
📘 *Ver*:	*Ejemplo de Constacia*
📑*Ver y/o Descargar:*	Formato de Contancia

Descargar

Contenido:

¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de obra?

Los elementos esenciales de un contrato de obra son los siguientes:

Las partes: El contratista y el contratante.
El objeto: La obra que se va a realizar.
El precio: La remuneración que el contratista recibirá por la obra.
El plazo: El tiempo en el que el contratista debe realizar la obra.

¿Qué cláusulas debe incluir un contrato de obra?

Además de los elementos esenciales, un contrato de obra debe incluir las siguientes cláusulas:

Cláusula de objeto: En esta cláusula se debe describir de forma detallada la obra que se va a realizar.
Cláusula de precio: En esta cláusula se debe establecer el precio de la obra, que puede ser a todo costo, por administración, o por partidas.
Cláusula de plazo: En esta cláusula se debe establecer el plazo en el que el contratista debe realizar la obra.
Cláusula de pago: En esta cláusula se debe establecer el calendario de pagos que el contratante realizará al contratista.
Cláusula de garantía: En esta cláusula se debe establecer la garantía que el contratista deberá otorgar al contratante.
Cláusula de resolución: En esta cláusula se deben establecer los supuestos en los que el contrato podrá resolverse.

¿Cómo redactar un contrato de obra?

Para redactar un contrato de obra, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Información de las partes: Se debe incluir la información de identificación y contacto de ambas partes.
Objeto de la obra: Se debe describir con claridad la obra que el contratista se compromete a realizar.
Plazo de ejecución: Se debe establecer la fecha en la que el contratista debe terminar la obra.
Precio de la obra: Se debe establecer el precio que el contratante debe pagar al contratista por sus servicios.
Garantías: El contratista puede ofrecer garantías al contratante, como una garantía de calidad o una garantía de cumplimiento.

¿Dónde conseguir un modelo de contrato de obra?

En internet se pueden encontrar varios modelos de contrato de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos modelos son genéricos y pueden no adaptarse a las necesidades específicas de cada caso. Por ello, es recomendable contar con la asesoría de un abogado especialista en derecho civil para redactar un contrato de obra personalizado.

¿Cuáles son las partes de un contrato de obra?

Un contrato de obra tiene dos partes: el contratista y el contratante.

El contratista es la persona o empresa que se compromete a realizar la obra.
El contratante es la persona o empresa que solicita la realización de la obra.

¿Cuáles son los tipos de contratos de obra?

Los contratos de obra se pueden clasificar en dos tipos principales:

Contratos a precio alzado: En este tipo de contrato, el contratista se compromete a realizar la obra por un precio fijo, independientemente de los costes reales de la misma.
Contratos a medida: En este tipo de contrato, el precio de la obra se calcula en función de los costes reales de la misma.

Modelo de contrato de obra

A continuación, se presenta un modelo de contrato de obra que puede ser utilizado como punto de partida para la elaboración de un contrato específico:

CONTRATO DE OBRA

Entre:
[Nombre y dirección del Contratista] En adelante denominado el "Contratista",
Y:
[Nombre y dirección del Cliente] En adelante denominado el "Cliente",
Ambas partes acuerdan lo siguiente:

1. Descripción del Proyecto

El Contratista se compromete a llevar a cabo la siguiente obra:
[Descripción detallada del proyecto, incluyendo ubicación, alcance, materiales a utilizar y cualquier otra especificación relevante.]

2. Plazo de Ejecución
El proyecto deberá ser completado en un plazo de tiempo razonable, estipulado en [número] días/meses a partir de la fecha de inicio. El inicio de la obra está programado para el [fecha de inicio prevista].

3. Precio y Forma de Pago
El Cliente se compromete a pagar al Contratista la cantidad total de [monto total] por la ejecución de la obra. El pago se realizará de la siguiente manera:

[Detalles de los pagos parciales, por ejemplo: 30% al inicio, 40% a mitad del proyecto, 30% a la finalización.]

Todos los pagos deberán ser realizados en [moneda] y entregados al Contratista mediante [método de pago] en las fechas acordadas.

4. Cambios en el Alcance de la Obra
Cualquier modificación o adición al alcance original de la obra deberá ser acordada por escrito y firmada por ambas partes.

5. Materiales y Responsabilidades
El Contratista será responsable de proporcionar todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

6. Garantía
El Contratista garantiza la calidad y el trabajo realizado por un periodo de [número] meses después de la finalización de la obra.

7. Seguro y Permisos
El Contratista será responsable de obtener todos los permisos y seguros necesarios para llevar a cabo la obra.

8. Terminación del Contrato
El Cliente tiene el derecho de terminar el contrato en cualquier momento, previo aviso por escrito. En caso de terminación, el Cliente será responsable de pagar al Contratista por los trabajos realizados hasta la fecha de terminación.

9. Ley Aplicable
Este contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del [país] y cualquier disputa será sometida a la jurisdicción de los tribunales de [ciudad].

Ambas partes, el Cliente y el Contratista, reconocen haber leído y comprendido los términos y condiciones de este contrato y aceptan cumplir con sus obligaciones.

Firmado el [fecha].

Cliente: _______________________ [Firma]
Contratista: _______________________ [Firma]

Descargar Modelo de Contrato de obra

Haz clic en el enlace proporcionado que dice " Modelo de Contrato de obra.
Esto abrirá una nueva página o ventana en tu navegador.
Una vez en la nueva página, busca una opción que diga "Descargar Modelo" .
Haz clic en el botón de descarga.
El archivo se descargará a tu dispositivo en formato Word (.docx) y estará listo para ser abierto y editado.

Descargar Modelos de Contrato de Obra

Conclusión

Un contrato de obra es un documento importante que debe ser redactado con cuidado para evitar futuros problemas. Al redactar un contrato de obra es importante contar con la asesoría de un abogado especialista en derecho civil, para asegurar que el contrato cumpla con todos los requisitos legales y proteja los intereses de ambas partes.